Юрстандарт ООО

Нужен надежный адвокат по уголовным делам в Москве? Свяжитесь с нами, мы защитим Вас. http://advokatjurist.com

Роскомнадзор обратился с открытым письмом к Павлу Дурову и пригрозил блокировкой Telegram Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое обращение к руководству мессенджера Telegram и его создателю Павлу Дурову, в котором потребовал исполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации. По словам Жарова, его ведомство ежедневно направляет администрации Telegram сообщения с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. «Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — говорится в опубликованном ведомством сообщении. Жаров пояснил, что в случае «отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации», Telegram в России должен быть заблокирован. «Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заключил Жаров.

Суд указал порядок оформления приостановки встречного обязательства Чтобы приостановить встречное обязательство, контрагент должен направить письменное уведомление, постановил арбитражный суд Северо-Западного округа. Неполное внесение заказчиком предоплаты не освобождает подрядчика от ответственности за просрочку работ, если он не отправил письменное уведомление. Компании заключили договор на поставку и монтаж дверей. Заказчик внес только половину оговоренного аванса, поэтому подрядчик не приступил к исполнению договора. Суды двух инстанций посчитали, что подрядчик не виноват в просрочке выполнения работ, и отказались взыскать с него неустойку. Кассация с таким выводом не согласилась. Суд указал, что неполное внесение предоплаты заказчиком не освобождает подрядчика от ответственности за просрочку выполнения работ. Если подрядчик обнаружил не зависящие от него обстоятельства, из-за которых он не может завершить работы в срок, то он обязан уведомить заказчика об их приостановке и ждать дальнейших указаний (п. 1 ст. 716 ГК РФ). Такое уведомление нужно делать в письменной форме. Подрядчик этого не сделал, поэтому суды ошибочно освободили его от ответственности. Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение.

Робот-юрист, который начал работать в Сбербанке в 2016 г., позволит кредитной организации высвободить 3000 рабочих мест по юридической специальности в текущем году. С таким заявлением выступил зампред правления Сбербанка Вадим Кулик на Гайдаровском форуме. «Буквально в IV квартале мы запустили робота-юриста, который может нам из бумаг писать исковые заявления - один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение этого полугодия», - пояснил он. По его словам, многие высвобождаемые сотрудники Сбербанка будут задействованы в программе переобучения. «И если, соответственно, мы не можем их применить, то дальше, естественно, начинаются сокращения», - добавил он. Кулик признал, что получается непростая ситуация. «Это большая проблема, потому как чем больше у нас получается и чем активнее мы развиваем семейство этих роботов, тем больше специальностей начинает подвергаться этой угрозе. На текущий момент это проблема, которую надо решать», - сказал Кулик.